Арбитражные суды вновь подтвердили: само по себе введение международных санкций против России не является основанием для освобождения поставщика от ответственности за нарушение сроков исполнения государственного контракта. Спор возник из-за исполнения…
Метка: Санкции
Кассация: санкции не освобождают поставщика от ответственности за нарушение сроков поставки
Верховный суд подтвердил правомерность взыскания более 3,2 млн рублей с компании, не исполнившей контракт на поставку медтехники вовремя. Суды пришли к выводу: санкции не являются основанием для освобождения от ответственности,…
Санкции не освобождают поставщика от неустойки по госконтракту, даже если затрудняют поставки
Суды отказались признавать санкционные ограничения и частичную мобилизацию достаточным основанием для списания неустойки за просрочку поставок по госконтрактам. Заказчик расторг контракты на поставку детского питания, так как поставщик не уложился…
Санкции — не оправдание: суд признал поставщика недобросовестным за срыв госконтракта
В сентябре 2022 года между заказчиком и обществом был заключён государственный контракт на поставку троллейбусов. Однако поставщик не выполнил обязательства в срок. В ответ на претензию заказчика он не указал…