Отсутствие негативных последствий, нестоимостный характер нарушения и обоюдная вина сторон в ненадлежащем исполнении контракта. О том, как такие обстоятельства влияли на итоговый размер ответственности контрагента, читайте в обзоре КонсультантПлюс. Нарушение…
Метка: Неустойка
Кассация: Заказчик не обеспечил доступ к объекту — неустойка за просрочку поставки не подлежит взысканию
ППК «Единый заказчик в сфере строительства» пыталась взыскать с подрядчика 2,7 млн рублей неустойки за просрочку поставки мебели для ИФНС в Тамбове. Но суды выяснили: подрядчик был готов поставить мебель…
ВС РФ указал: удержание всей неустойки не отменяет обязанность заказчика списать её половину
Верховный суд напомнил: даже если неустойка удержана заказчиком из оплаты по контракту, это не освобождает его от исполнения обязанности по списанию 50 %, если соблюдены условия, предусмотренные Правилами № 783.…
Кассация: заказчик обязан списать неустойку до 5%, даже если контрактом предусмотрено удержание
Арбитражный суд СЗО напомнил: положения Постановления № 783 носят императивный характер, его поддержал Верховный суд.Если обязательства исполнены в полном объеме, а неустойка не превышает 5% от цены госконтракта — она…