Верховный суд отказался пересматривать дело, тем самым подтвердив правомерность отказа в списании неустойки подрядчику, нарушившему сроки исполнения госконтракта. ООО «Контроль-Н» пыталось взыскать с Ижевского государственного технического университета удержанную неустойку в…
Метка: Неустойка
Верховный суд поставил точку: санкции — не форс-мажор, поставщик несёт риск
Верховный суд РФ отказал в пересмотре дела, в котором ООО «ТВС Активмед» пыталось освободиться от ответственности за срыв поставки по госконтракту, ссылаясь на санкции. Арбитражные суды трёх инстанций ранее признали:…
Кассация отменила взыскание: за просрочку только пеня, а не штраф
АС Московского округа напомнил: штраф за просрочку исполнения обязательств по госконтракту без его расторжения — не взыскивается. Кассация отменила решения нижестоящих инстанций, которые ранее удовлетворили иск ФКУ Росгвардии о взыскании…
Суд: Заказчик обязан вернуть добровольно уплаченную неустойку, если есть основания для списания
Подрядчик, нарушив сроки исполнения госконтракта, добровольно уплатил неустойку, однако позже потребовал вернуть сумму, сославшись на право списания по Правилам, утверждённым постановлением Правительства № 783. Заказчик отказался, сославшись на то, что…