Верховный Суд РФ не стал пересматривать дело, поддержав выводы нижестоящих инстанций: решение ФКУ «Ространсмодернизация» об одностороннем отказе от исполнения госконтракта признано незаконным.
- АО «Ленгидропроект» выполнило проектные работы, передало документацию, а заказчик использовал её в новой закупке — при расчёте НМЦК.
- Суд установил, что срыв сроков был вызван не действиями подрядчика, а бездействием самого заказчика, не предоставившего исходные данные.
- УФАС по г. Москве не нашло оснований для включения подрядчика в РНП и подтвердило его добросовестность.
Суд обязал ФКУ: внести изменения в спорное решение, исключив абзацы, содержащие основания для отказа от контракта, выплатить 13,9 млн руб. долга и 2,4 млн руб. неустойки.
Документ: Определение ВС РФ от 15.04.2025 г № 305-ЭС25-2919 по делу № А40-301252/2023
